漾濞县“以补代建”电能烤房建设项目EPC总承包（设计、施工、设备采购一体化）（中标公告）-大理白族招标网

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

中标候选人公示

招标项目名称：

漾濞县“以补代建”电能烤房建设项目***总承包（设计、施工、设备采购*体化）

标段编号：

***********************

标段名称：

漾濞县“以补代建”电能烤房建设项目***总承包（设计、施工、设备采购*体化）

招标人：

****自治县农业农村局

招标人地址：

****自治县苍山西镇苍山东路**号

招标联系人：

****

联系电话：

***********

招标代理：

****

招标代理地址：

大理市下关镇惠丰瑞城碧园*栋****室

招标代理联系人：

****

招标代理联系电话：

***********

公共资源交易行业分类：

农林工程

工程类型：

设计施工总承包

合同估算价(*元)：

***.**

开标时间：

****-**-** **:**

拦标价(费率或单价等)：

设计费限价下浮率不低于**%；施工费限价下浮率不低于*.*%；设备限价*****.**元/座。

监督部门及联系方式：

****自治县农业农村局（****-*******）

公示开始时间：

****-**-** **:**

公示结束时间：

****-**-** **:**

招标方式：

公开招标

评标办法：

综合评分

评标结果是否对外发布：

对外发布

公示性质：

正常

拟中标人情况说明：

评标情况：

详见评标报告

异议、投诉、监督渠道及其他内容：

据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如对评标结果有异议，请于公示期以书面形式（或交易系统）向招标人及代理机构提出异议；如对招标人和代理机构的处理结果不服，可继续向其提出异议或以书面形式（或交易系统）向该项目的行政监督部门提出投诉；对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。行政监督单位及电话：****自治县农业农村局（****-*******）。

中标候选人信息

第*中标候选人：

****艺州建筑工程有限公司

单位代码：

******************

联合体投标单位：

爱建信达工程咨询有限公司//****中海路德清洁技术有限公司

联合体投标单位代码：

******************//******************

是否拟中标人：

是

评标排名：

价格类型：

费率或单价等

报价：

*.**%

得分：

**.**

项目负责人：

代秀芬

项目负责人相关证书名称和编号：

建筑工程*级建造师（云****************）。

项目负责人业绩：

满足招标文件要求。

工期（交货期）：

项目总工期**日历天（含设计、施工、设备供货），具体以监理开工令为准。

质量：

①设计质量要求：符合相关行业设计标准规范等国家及地方现行标准及其他设计标准、规范的要求；确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，确保施工图成果资料通过相关单位的审查及备案，并对所提供的成果质量负终身责任。设计要求必须符合相关部门或单位的要求。 ②施工质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、最终审核合格的施工图的要求，符合《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统*标准》（*******-****）及国家（行业）标准。 ③设备质量要求：符合国家及有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准及国家有关部门对所采购设备的强制性规定和要求。

响应招标文件要求的资格能力条件

投标人资质等级：

建筑工程施工总承包*级。

信誉要求：

满足招标文件要求。

企业类似业绩：

满足招标文件要求。

安全生产许可证：

（云）**安许证字[****]******。

第*中标候选人：

****苍漾建筑工程有限公司

单位代码：

******************

联合体投标单位：

中联合创设计有限公司//****穗特丰农业科技有限公司

联合体投标单位代码：

******************//******************

是否拟中标人：

否

评标排名：

价格类型：

费率或单价等

报价：

*.**%

得分：

**.*

项目负责人：

李腊梅

项目负责人相关证书名称和编号：

建筑工程*级建造师（云****************）。

项目负责人业绩：

满足招标文件要求。

工期（交货期）：

项目总工期**日历天（含设计、施工、设备供货），具体以监理开工令为准。

质量：

响应招标文件要求的资格能力条件

投标人资质等级：

建筑工程施工总承包*级。

信誉要求：

满足招标文件要求。

企业类似业绩：

满足招标文件要求。

安全生产许可证：

（云）**安许证字[****]******。

第*中标候选人：

****金源建设工程有限公司

单位代码：

******************

联合体投标单位：

国中汇投建设有限公司//****华展科技有限公司

联合体投标单位代码：

******************//******************

是否拟中标人：

否

评标排名：

价格类型：

费率或单价等

报价：

*.**%

得分：

**.*

项目负责人：

汪宝平

项目负责人相关证书名称和编号：

建筑工程*级（云****************）。

项目负责人业绩：

满足招标文件要求。

工期（交货期）：

项目总工期**日历天（含设计、施工、设备供货），具体以监理开工令为准。

质量：

响应招标文件要求的资格能力条件

投标人资质等级：

建筑工程施工总承包*级。

信誉要求：

满足招标文件要求。

企业类似业绩：

满足招标文件要求。

安全生产许可证：

（云）**安许证字[****]******。

附件:

序号	文件名	创建时间
*	“以补代建”中标候选人公示及信息审查表.***	**-- ::

详细评分表:

序号	文件名	创建时间
*	详细评分表_附件.***	**-- ::

中标候选人公示**	中标候选人公示**	中标候选人公示**	中标候选人公示**	中标候选人公示**	中标候选人公示**	中标候选人公示**	中标候选人公示**	中标候选人公示**	中标候选人公示**	中标候选人公示**	中标候选人公示**
漾澳县“以补代建”电能烤房建设项目**总承包（设计、施工设客采购体化	漾澳县“以补代建”电能烤房建设项目**总承包（设计、施工设客采购体化	漾澳县“以补代建”电能烤房建设项目**总承包（设计、施工设客采购体化	漾澳县“以补代建”电能烤房建设项目**总承包（设计、施工设客采购体化	漾澳县“以补代建”电能烤房建设项目**总承包（设计、施工设客采购体化	漾澳县“以补代建”电能烤房建设项目**总承包（设计、施工设客采购体化	漾澳县“以补代建”电能烤房建设项目**总承包（设计、施工设客采购体化	漾澳县“以补代建”电能烤房建设项目**总承包（设计、施工设客采购体化	漾澳县“以补代建”电能烤房建设项目**总承包（设计、施工设客采购体化	漾澳县“以补代建”电能烤房建设项目**总承包（设计、施工设客采购体化	漾澳县“以补代建”电能烤房建设项目**总承包（设计、施工设客采购体化	漾澳县“以补代建”电能烤房建设项目**总承包（设计、施工设客采购体化
***********************	***********************	***********************	***********************	标段名称	标段名称	漾澳县“以补代建”电能烤房建设项目**总承包设计、施工、设备采购体化）
漾漳彝族自治县农业农村局	漾漳彝族自治县农业农村局	漾漳彝族自治县农业农村局	漾漳彝族自治县农业农村局	招标人地址	招标人地址	招标人地址	漾鼻郊族自治县苍山西镇苍山东路**号	漾鼻郊族自治县苍山西镇苍山东路**号	漾鼻郊族自治县苍山西镇苍山东路**号	漾鼻郊族自治县苍山西镇苍山东路**号	漾鼻郊族自治县苍山西镇苍山东路**号
招标联系人	招标联系人	招标联系人	****	****	****	****	****	联系电话	联系电话	联系电话	***********
君亚项目管理咨询（****）有限贵任公司					招标代理地址	招标代理地址	招标代理地址	大理市下关镇惠丰瑞城碧园栋***室	大理市下关镇惠丰瑞城碧园栋***室	大理市下关镇惠丰瑞城碧园栋***室	大理市下关镇惠丰瑞城碧园栋***室
招标代理联系人	招标代理联系人	招标代理联系人	****	****	****	****	****	联系电话	***********	***********	***********
工程类型	工程类型	工程类型	**总承包（设计、施工、设备采购体化）	**总承包（设计、施工、设备采购体化）	**总承包（设计、施工、设备采购体化）	**总承包（设计、施工、设备采购体化）	**总承包（设计、施工、设备采购体化）	开标时间	**年月日时**分	**年月日时**分	**年月日时**分
合同估算价	合同估算价	合同估算价	约*.*元	约*.*元	约*.*元	约*.*元	约*.*元	约*.*元	约*.*元	约*.*元	约*.*元
公示开始时间	公示开始时间	**年月日时**分	**年月日时**分	**年月日时**分	**年月日时**分	**年月日时**分	**年月日时**分	公示结束时间	公示结束时间	**年月日时**分	**年月日时**分
招标方式	招标方式	招标方式	公开招标	公开招标	公开招标	公开招标	公开招标	评标办法	综合评分	综合评分	综合评分
评标结果是否对外发布	评标结果是否对外发布	评标结果是否对外发布	是	是	是	是	是	公示性质	正常	正常	正常
评标情况	评标情况	评标情况	详见评标报告	详见评标报告	详见评标报告	详见评标报告	详见评标报告	详见评标报告	详见评标报告	详见评标报告	详见评标报告
异议渠道及其他内容	据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如对评标结果有异议，请于公示期以书面形式（或交易系统）向招标人及代理机构提出异议；如对招标人和代理机构的处理结果不服，可继续向其提出异议或以书面形式（或交易系统）向该项目的行政监督部门提出投诉；对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。行政监督单位及电话：漾澳辉族自治县农业农村局（**-*****）。	据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如对评标结果有异议，请于公示期以书面形式（或交易系统）向招标人及代理机构提出异议；如对招标人和代理机构的处理结果不服，可继续向其提出异议或以书面形式（或交易系统）向该项目的行政监督部门提出投诉；对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。行政监督单位及电话：漾澳辉族自治县农业农村局（**-*****）。	据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如对评标结果有异议，请于公示期以书面形式（或交易系统）向招标人及代理机构提出异议；如对招标人和代理机构的处理结果不服，可继续向其提出异议或以书面形式（或交易系统）向该项目的行政监督部门提出投诉；对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。行政监督单位及电话：漾澳辉族自治县农业农村局（**-*****）。	据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如对评标结果有异议，请于公示期以书面形式（或交易系统）向招标人及代理机构提出异议；如对招标人和代理机构的处理结果不服，可继续向其提出异议或以书面形式（或交易系统）向该项目的行政监督部门提出投诉；对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。行政监督单位及电话：漾澳辉族自治县农业农村局（**-*****）。	据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如对评标结果有异议，请于公示期以书面形式（或交易系统）向招标人及代理机构提出异议；如对招标人和代理机构的处理结果不服，可继续向其提出异议或以书面形式（或交易系统）向该项目的行政监督部门提出投诉；对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。行政监督单位及电话：漾澳辉族自治县农业农村局（**-*****）。	据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如对评标结果有异议，请于公示期以书面形式（或交易系统）向招标人及代理机构提出异议；如对招标人和代理机构的处理结果不服，可继续向其提出异议或以书面形式（或交易系统）向该项目的行政监督部门提出投诉；对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。行政监督单位及电话：漾澳辉族自治县农业农村局（**-*****）。	据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如对评标结果有异议，请于公示期以书面形式（或交易系统）向招标人及代理机构提出异议；如对招标人和代理机构的处理结果不服，可继续向其提出异议或以书面形式（或交易系统）向该项目的行政监督部门提出投诉；对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。行政监督单位及电话：漾澳辉族自治县农业农村局（**-*****）。	据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如对评标结果有异议，请于公示期以书面形式（或交易系统）向招标人及代理机构提出异议；如对招标人和代理机构的处理结果不服，可继续向其提出异议或以书面形式（或交易系统）向该项目的行政监督部门提出投诉；对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。行政监督单位及电话：漾澳辉族自治县农业农村局（**-*****）。	据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如对评标结果有异议，请于公示期以书面形式（或交易系统）向招标人及代理机构提出异议；如对招标人和代理机构的处理结果不服，可继续向其提出异议或以书面形式（或交易系统）向该项目的行政监督部门提出投诉；对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。行政监督单位及电话：漾澳辉族自治县农业农村局（**-*****）。	据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如对评标结果有异议，请于公示期以书面形式（或交易系统）向招标人及代理机构提出异议；如对招标人和代理机构的处理结果不服，可继续向其提出异议或以书面形式（或交易系统）向该项目的行政监督部门提出投诉；对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。行政监督单位及电话：漾澳辉族自治县农业农村局（**-*****）。	据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如对评标结果有异议，请于公示期以书面形式（或交易系统）向招标人及代理机构提出异议；如对招标人和代理机构的处理结果不服，可继续向其提出异议或以书面形式（或交易系统）向该项目的行政监督部门提出投诉；对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。行政监督单位及电话：漾澳辉族自治县农业农村局（**-*****）。
中标候选人信息	中标候选人信息	中标候选人信息	中标候选人信息	中标候选人信息	中标候选人信息	中标候选人信息	中标候选人信息	中标候选人信息	中标候选人信息	中标候选人信息	中标候选人信息
第*中标候选人	第*中标候选人	第*中标候选人	**艺州建筑工程有限公司//**中海路德清洁技术有限公司//爱建信达工程咨询有限公司	**艺州建筑工程有限公司//**中海路德清洁技术有限公司//爱建信达工程咨询有限公司	**艺州建筑工程有限公司//**中海路德清洁技术有限公司//爱建信达工程咨询有限公司	**艺州建筑工程有限公司//**中海路德清洁技术有限公司//爱建信达工程咨询有限公司	**艺州建筑工程有限公司//**中海路德清洁技术有限公司//爱建信达工程咨询有限公司	**艺州建筑工程有限公司//**中海路德清洁技术有限公司//爱建信达工程咨询有限公司	**艺州建筑工程有限公司//**中海路德清洁技术有限公司//爱建信达工程咨询有限公司	**艺州建筑工程有限公司//**中海路德清洁技术有限公司//爱建信达工程咨询有限公司	**艺州建筑工程有限公司//**中海路德清洁技术有限公司//爱建信达工程咨询有限公司
单位代码	单位代码	单位代码	****************//**************//****************	****************//**************//****************	****************//**************//****************	****************//**************//****************	****************//**************//****************	****************//**************//****************	****************//**************//****************	****************//**************//****************	****************//**************//****************
是否拟中标人	是否拟中标人	是否拟中标人	是	是	是	是	是	是	是	是	是
评标排名	评标排名	评标排名	*	*	*	*	*	*	*	*	*
价格类型	价格类型	价格类型	%（元）	%（元）	%（元）	%（元）	%（元）	%（元）	%（元）	%（元）	%（元）
报价	报价	报价	①设计部分下浮：.%；②施工部分下浮：.%；③设备部分：**.元/座。	①设计部分下浮：.%；②施工部分下浮：.%；③设备部分：**.元/座。	①设计部分下浮：.%；②施工部分下浮：.%；③设备部分：**.元/座。	①设计部分下浮：.%；②施工部分下浮：.%；③设备部分：**.元/座。	①设计部分下浮：.%；②施工部分下浮：.%；③设备部分：**.元/座。	①设计部分下浮：.%；②施工部分下浮：.%；③设备部分：**.元/座。	①设计部分下浮：.%；②施工部分下浮：.%；③设备部分：**.元/座。	①设计部分下浮：.%；②施工部分下浮：.%；③设备部分：**.元/座。	①设计部分下浮：.%；②施工部分下浮：.%；③设备部分：**.元/座。
得分	得分	得分	.	.	.	.	.	.	.	.	.
项目负责人	项目负责人	项目负责人	代秀芬	代秀芬	代秀芬	代秀芬	代秀芬	代秀芬	代秀芬	代秀芬	代秀芬

**扫描全能王

**人都在用的扫描***

项目负责人相关证书名称和编号	项目负责人相关证书名称和编号	建筑工程级建造师（云***************）
工期（交货期）	项目总工期**日历天（含设计、施工、设备供货），具体以监理开工令为准。	项目总工期**日历天（含设计、施工、设备供货），具体以监理开工令为准。	项目总工期**日历天（含设计、施工、设备供货），具体以监理开工令为准。
①设计质量要求：符合相关行业设计标准规范等国家及地方现行标准及其他设计标准、规范的要求；确保成果资料完整、真实准确、消晰有据，确保施工图成果资料通过相关单位的审查及备案，并对所携供的成果质量负终身责任。设计要求必须符合相关部门或单位的要求②施工质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、最终审核合格的施工图的要求，符合《建设工程质量管理条例》、《《建筑工程施工质量验收统标准》（****-**）及国家（行业）标准。③设备质量要求：符合国家及有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准及国家有关部门对所采购设备的强制性规定和要求。	①设计质量要求：符合相关行业设计标准规范等国家及地方现行标准及其他设计标准、规范的要求；确保成果资料完整、真实准确、消晰有据，确保施工图成果资料通过相关单位的审查及备案，并对所携供的成果质量负终身责任。设计要求必须符合相关部门或单位的要求②施工质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、最终审核合格的施工图的要求，符合《建设工程质量管理条例》、《《建筑工程施工质量验收统标准》（****-**）及国家（行业）标准。③设备质量要求：符合国家及有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准及国家有关部门对所采购设备的强制性规定和要求。	①设计质量要求：符合相关行业设计标准规范等国家及地方现行标准及其他设计标准、规范的要求；确保成果资料完整、真实准确、消晰有据，确保施工图成果资料通过相关单位的审查及备案，并对所携供的成果质量负终身责任。设计要求必须符合相关部门或单位的要求②施工质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、最终审核合格的施工图的要求，符合《建设工程质量管理条例》、《《建筑工程施工质量验收统标准》（****-**）及国家（行业）标准。③设备质量要求：符合国家及有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准及国家有关部门对所采购设备的强制性规定和要求。	①设计质量要求：符合相关行业设计标准规范等国家及地方现行标准及其他设计标准、规范的要求；确保成果资料完整、真实准确、消晰有据，确保施工图成果资料通过相关单位的审查及备案，并对所携供的成果质量负终身责任。设计要求必须符合相关部门或单位的要求②施工质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、最终审核合格的施工图的要求，符合《建设工程质量管理条例》、《《建筑工程施工质量验收统标准》（****-**）及国家（行业）标准。③设备质量要求：符合国家及有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准及国家有关部门对所采购设备的强制性规定和要求。
响应招标文件要求的资格能力条件	响应招标文件要求的资格能力条件	响应招标文件要求的资格能力条件	响应招标文件要求的资格能力条件
投标人资质等级	建筑工程施工总承*级	建筑工程施工总承*级	建筑工程施工总承*级
信誉要求	满足招标文件要求	满足招标文件要求	满足招标文件要求
类似业绩	满足招标文件要求	满足招标文件要求	满足招标文件要求
安全生产许可证	（云）安许证字[]****	（云）安许证字[]****	（云）安许证字[]****
第*中标候选人	**苍漾建筑工程有限公司//中联合创设计有限公司//**穗特丰农业科技有限公司	**苍漾建筑工程有限公司//中联合创设计有限公司//**穗特丰农业科技有限公司	**苍漾建筑工程有限公司//中联合创设计有限公司//**穗特丰农业科技有限公司
单位代码	****************//**************//****************	****************//**************//****************	****************//**************//****************
是否拟中标人	否	否	否
评标排名	*	*	*
价格类型	%（元）	%（元）	%（元）
报价	①设计部分下浮：.%；②施工部分下浮：.%；③设备部分：**.元/座。	①设计部分下浮：.%；②施工部分下浮：.%；③设备部分：**.元/座。	①设计部分下浮：.%；②施工部分下浮：.%；③设备部分：**.元/座。
得分	.	.	.
项目负责人	李腊梅	李腊梅	李腊梅
项目负责人相关证书名称和编号	项目负责人相关证书名称和编号	项目负责人相关证书名称和编号	建筑工程级建造师（云***************）	建筑工程级建造师（云***************）
工期（交货期）	项目总工期**日历天（含设计、施工、设备供货），具体以监理开工令为准。	项目总工期**日历天（含设计、施工、设备供货），具体以监理开工令为准。	项目总工期**日历天（含设计、施工、设备供货），具体以监理开工令为准。
①设计质量要求：符合相关行业设计标准规范等国家及地方现行标准及其他设计标准、规范的要求；确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，确保施工图成果资料通过相关单位的审查及备案，并对所提供的成果质量负终身责任。设计要求必须符合相关部门或单位的要求。②施工质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、最终审核合格的施工图的要求，符合《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统标准》》（****-**）及国家（行业）标准。③设备质量要求：符合国家及有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准及国家有关部门对所采购设	①设计质量要求：符合相关行业设计标准规范等国家及地方现行标准及其他设计标准、规范的要求；确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，确保施工图成果资料通过相关单位的审查及备案，并对所提供的成果质量负终身责任。设计要求必须符合相关部门或单位的要求。②施工质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、最终审核合格的施工图的要求，符合《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统标准》》（****-**）及国家（行业）标准。③设备质量要求：符合国家及有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准及国家有关部门对所采购设	①设计质量要求：符合相关行业设计标准规范等国家及地方现行标准及其他设计标准、规范的要求；确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，确保施工图成果资料通过相关单位的审查及备案，并对所提供的成果质量负终身责任。设计要求必须符合相关部门或单位的要求。②施工质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、最终审核合格的施工图的要求，符合《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统标准》》（****-**）及国家（行业）标准。③设备质量要求：符合国家及有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准及国家有关部门对所采购设	①设计质量要求：符合相关行业设计标准规范等国家及地方现行标准及其他设计标准、规范的要求；确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，确保施工图成果资料通过相关单位的审查及备案，并对所提供的成果质量负终身责任。设计要求必须符合相关部门或单位的要求。②施工质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、最终审核合格的施工图的要求，符合《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统标准》》（****-**）及国家（行业）标准。③设备质量要求：符合国家及有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准及国家有关部门对所采购设

**扫描全能王

**人都在用的扫描***

备的强制性规定和要求。	备的强制性规定和要求。	备的强制性规定和要求。
响应招标文件要求的资格能力条件	响应招标文件要求的资格能力条件	响应招标文件要求的资格能力条件
投标人资质等级	建筑工程施工总承包*级	建筑工程施工总承包*级
信誉要求	满足招标文件要求****	满足招标文件要求****
类似业绩	满足招标文件要求	满足招标文件要求
安全生产许可证	（云）安许证字[]****	（云）安许证字[]****
第*中标候选人	**金源建设工程有限公司//国中汇投建设有限公司//**华展科技有限公司	**金源建设工程有限公司//国中汇投建设有限公司//**华展科技有限公司
单位代码	****************//**************//****************	****************//**************//****************
是否拟中标人	否	否
评标排名	*	*
价格类型	%（元）	%（元）
报价	①设计部分下浮：.%；②施工部分下浮：.%；③设备部分：**.元/座。	①设计部分下浮：.%；②施工部分下浮：.%；③设备部分：**.元/座。
得分	.	.
项目负责人	汪宝平	汪宝平
项目负责人相关证书名称和编号	项目负责人相关证书名称和编号	建筑工程级（云***************）
工期（交货期）	项目总工期**日历天（含设计、施工、设备供货），具体以监理开工令为准。	项目总工期**日历天（含设计、施工、设备供货），具体以监理开工令为准。
①设计质量要求：符合相关行业设计标准规范等国家及地方现行标准及其他设计标准、规范的要求；确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，确保施工图成果资料通过相关单位的审查及备案，并对所提供的成果质量负终身责任。设计要求必须符合相关部门或单位的要求。②施工质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、最终审核合格的施工图的要求，符合《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统标准》（****-**）及国家（行业）标准。③设备质量要求：符合国家及有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准及国家有关部门对所采购设备的强制性规定和要求。	①设计质量要求：符合相关行业设计标准规范等国家及地方现行标准及其他设计标准、规范的要求；确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，确保施工图成果资料通过相关单位的审查及备案，并对所提供的成果质量负终身责任。设计要求必须符合相关部门或单位的要求。②施工质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、最终审核合格的施工图的要求，符合《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统标准》（****-**）及国家（行业）标准。③设备质量要求：符合国家及有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准及国家有关部门对所采购设备的强制性规定和要求。	①设计质量要求：符合相关行业设计标准规范等国家及地方现行标准及其他设计标准、规范的要求；确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，确保施工图成果资料通过相关单位的审查及备案，并对所提供的成果质量负终身责任。设计要求必须符合相关部门或单位的要求。②施工质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、最终审核合格的施工图的要求，符合《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统标准》（****-**）及国家（行业）标准。③设备质量要求：符合国家及有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准及国家有关部门对所采购设备的强制性规定和要求。
响应招标文件要求的资格能力条件	响应招标文件要求的资格能力条件	响应招标文件要求的资格能力条件
投标人资质等级	建筑工程施工总承包*级	建筑工程施工总承包*级
信誉要求	满足招标文件要求	满足招标文件要求
类似业绩	满足招标文件要求	满足招标文件要求
安全生产许可证	（云）安许证字[]****	（云）安许证字[]****

**扫描全能王

**人都在用的扫描***

大理州政府网站信息公开审查表

填报目期：****年**月**日

网站名称	、*省公共资源交易信息网（*://%.../#/*******):、漾浣葬族自治县人民政府门户网站（**://.***..*/)	、*省公共资源交易信息网（*://%.../#/*******):、漾浣葬族自治县人民政府门户网站（**://.***..*/)
拟公开信息单位	招标人：漾浪彝族自治县农业农村局招标代理机构：****	招标人：漾浪彝族自治县农业农村局招标代理机构：****
信息名称	《深淀县“以补代建”电能烤房建设项目**总承包（设计、施工、设备采购体化））》中标公示	《深淀县“以补代建”电能烤房建设项目**总承包（设计、施工、设备采购体化））》中标公示
信息形式	口公文（文号：）	非公文
信息拟公开时间	回长期公开口定期公开	回长期公开口定期公开
信息内容摘要	详见漾洪县“以补代建”电能烤房建设项目**总承包（设计、施工、设备采购体化））《中标公示》	详见漾洪县“以补代建”电能烤房建设项目**总承包（设计、施工、设备采购体化））《中标公示》
起草者、制作者或科室负责人初审意见	拟在以下网站上公开、*省公共资源交易信息网（*://..*./#/*******):、漾澳郭族自治县人民政府门户网站（**://.***../）签字（盖章）：杨会吉*年月**日	拟在以下网站上公开、*省公共资源交易信息网（*://..*./#/*******):、漾澳郭族自治县人民政府门户网站（**://.***../）签字（盖章）：杨会吉*年月**日
信息公开保密审查负责人、机构审核意见	应于公开依据：已对信息进行保密审查，全文无涉未经权利人同意公开的个人隐私、商业秘密等信息，同意进行公开。**年月**日	应于公开依据：已对信息进行保密审查，全文无涉未经权利人同意公开的个人隐私、商业秘密等信息，同意进行公开。**年月**日
信息校对	*信息已校对无误，电子版与纸质版内容致签字人盖章）：**年月**日	*信息已校对无误，电子版与纸质版内容致签字人盖章）：**年月**日
主要领导审批意见	同意发布！**年月**日	同意发布！**年月**日
备注

**扫描全能王

详细评审表

工程名称：漾濞县“以补代建”电能烤房建设项目***总承包（设计、施工、设备采购*体化）***********************标段

标准分：***分权重：*

序号

投标单位

评委评审

得分

权重分

序号

投标单位

得分

权重分

****苍漾建筑工程有限公司（****穗特丰农业科技有限公司、中联合创设计有限公司）

**.**

**.***

****金源建设工程有限公司（国中汇投建设有限公司、****华展科技有限公司）

**.**

**.***

****艺州建筑工程有限公司（****中海路德清洁技术有限公司、爱建信达工程咨询有限公司）

**.**

**.***

第*页，共页

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	GC532900202400193001001	成交金额	点击查看
招标单位	漾濞********村局点击查看	招标联系人/电话	点击查看
中标单位	云南********公司点击查看	中标联系人/电话	点击查看
代理机构	君亚**************公司点击查看	代理联系人/电话	点击查看