********、宾居河、炼洞河、
平川大河上段、清水河治理工程
质量检测合同书
工程名称：********、宾居河、炼洞河、平川大
河上段、清水河治理工程质量检测
合同编号：*******-**-**
建设单位：****县中小河流治理****管理局
检测单位：大理润达工程质量检测有限公司
****年*月*日
本业
合同协议书
****县中小河流治理****管理局（以下简称“委托人”）为实施****
****、宾居河、炼洞河、平川大河上段、清水河治理工程质量
检测，已接受大理润达工程质量检测有限公司（以下简称“承包人”）对****
****、宾居河、炼洞河、平川大河上段、清水河治理工程质量
检测项目的投标，并确定其为中标人。委托人和承包人共同达成如下协议。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书；
（*）招标文件；
（*）投标文件；
（*）其它合同文件（经双方确认进入合同的其它文件：如委托人有关工程
的洽谈、会议纪要、变更等书面协议）
*．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序
在先者为准。
*.签约合同价：人民币（大写）***********元整（小写：
******.**元）。根据财务核算需要，各项目质量检测费明细如下：
| 序号 |
工程名称 |
质量检测费（元） |
备注 |
| * |
********治理工程 |
****** |
|
| * |
****县宾居河治理工程 |
****** |
|
| * |
****县炼洞河治理工程 |
****** |
|
| * |
****县平川大河上段治理工程 |
***** |
|
| * |
****县清水河治理工程 |
****** |
|
| 合计 |
合计 |
****** |
|
*．服务期限：工程开工至工程竣工验收为止。
*.承包人项目负责人：杨丰。
*．承包人承诺按合同约定承担工程的实施及缺陷修复的质量检测。
*.委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*本协议书*式*份。其中：正本*份，合同双方各执*份；副本*份，
合同双方各执*份。
*.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
委托人：****县中小河流治理****承包人：大理润达工程质量检测有
管理局（盖单位章）限公司（盖单位章）
法定代表人
法定代表人
*
或其委托代理人：（（签字）或其委托代理人：（签字）
单位地址：****县金园路**号单位地址：大理州大理市凤仪镇创
电话：****-*******新工业园区*幢
开户银行：中国农业银行股份有限公司电话：****-*******
新桥街支行开户银行：中国建设银行股份有限
账号：*****************公司大理开发区支行
合同签订地点：****县水务局账号：********************
合同签订日期：****年*月*日合同签订地点：****县水务局
合同签订日期：****年*月*日
*
工程质量检测合同条款
、词语涵义及适用语言
第*条本合同书适用的语言文字为汉语文字。下列名词和用语，除上下
文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：
*、“工程项目”是指委托人委托承包人实施工程质量检测的****项目。
*、“委托人”是指承担直接投资责任的、委托检测业务的法人以及其合法
继承人。
*、“承包人”是指承担检测业务和检测责任的法人以及其合法继承人。
*、“检测机构”是承包人派驻本工程项目现场直接承担检测业务实施的组
织，由项目负责人、工程质量检测员、辅助人员及其他人员组成
*、“本合同”指经双方签署并生效的本检测合同。
*、“****合同”是指委托人与承包人所签署并生效的有关本工程项目
建设的合同。
*、“进驻”是指检测机构和检测人员进入工地，开始实施或准备实施检测
业务的行为。
*、“现场”是指建设项目实施的场所。
*、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所
制定的法规和规章。
*、适用法律、法规和规章
第*条本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章及地方法规。
*、中华人民共和国招标投标法；
*、中华人民共和国合同法；
*、《水利水电建设工程验收规程》（*****-****）；
*、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（*****-****）；
*、水利部基本建设工程质量检测中心“关于水利基本建设工程质量检测暂
*
行规定”；
*、《水利工程质量检测管理规定》（****年*月*日水利部令第**号）；
*、《水利水电工程岩石试验规程》（**/****-****）；
*、《土工试验方法标准》（**/******-****）；
*、《水利水电工程地质勘察规范》（*******-****）；
**、《水工混凝土试验规程》*****-****；
**、《水工混凝土外加剂技术规程》**/*****-****；
**、《金属材料室温拉伸试验方法》**/****.*—****；
**、《金属材料弯曲试验方法》**/****—****；
**、《钢筋焊接接头试验方法标准》***/***-****；
**、《水工混凝土施工规范》**/*****-****；
**、《水利水电工程锚喷支护技术规范》*****-****；
**、《混凝土外加剂》******-****；
**、《水工建筑物止水带技术规范》**/*****-****；
**、《通用硅酸盐水泥》*****-****；
**、《普通混凝土配合比设计规程》*****-****；
**、《水工混凝土结构设计规范》*****-****；
**、《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》**/*****-****；
**、《水泥细度检验方法（**μ*筛筛析法）》**/*****-****；
**、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》**/*****-****；
**、《水泥胶砂强度检验方法（***法）》**/******—****等。
引用标准和规程规范以最新版本为准。
第*条本合同的检测依据为本合同项目的设计文件、水文地质报告、初
设概算报告，预算及施工图、检测合同、招标文件、投标文件、设计合同、施
工合同、监理合同。
*、承包人的义务和责任
第*条依照国家、省、行业的规程、规范及设计文件，科学、准确地进
行工程的质量检测工作。在****服务期间，检测人员必须遵守检测工作的
职业道德和行为规范；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高
效、独立自主地开展检测服务，维护委托人的利益和施工承建单位的合法权益。
检测人员不得受雇于施工承建单位或接受其利益。
第*条****过程中严格执行质量检测工作大纲，并在每个单项工程
开工前，根据工程特性及相关技术标准、规程、规范制定检测实施细则报委托
人批准，以便检测工作有序地进行且无遗漏。有权制止施工方不按规范、规程
要求进行的检测工作，发现弄虚作假行为，有权报主管部门严肃查处。
第*条承包人应在本合同签订后**天内，按投标文件承诺派出专业配套、
符合资格条件的检测人员进驻施工现场，组建现场检测机构，建设工地试验室
内的设施和设备安装，编制检测细则，并正常有序地开展检测工作，完成本合
同所约定的检测任务，并承担相应的检测责任。承包人试验室应满足现场检测
需要，至少包括土工试验室、混凝土试验室、标准养护室和办公区域并分开设
置。
第*条承包人必须按照招标文件要求配置满足****需要、国家认可
的计量测试部门年检合格的质检试验仪器设备，确保检测试验数据的科学性和
准确性。现场检测人员应按照施工作业程序及时到位，对****进行动态跟
踪检测，工程有关键部位做到必抽必检。
第*条在****服务期限内，承包人可根据工程进展情况和检测业务
量的大小，对检测人员进行合理的调整。更换项目负责人须经委托人同意，同
*
时应保持检测人员的相对稳定，如有调整应报委托人备案。项目负责人短暂离
开工地的，应指定专人代其行使职责，且需经委托人同意后方可离开。
第*条检测人员对工程质量检测工作必须做到认真、细致、准确、可靠。
采取有效的手段，作好工程实施阶段各种检测信息的收集、整理和归档，并保
证现场检测记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。若出现
弄虚作假现象，报主管部门严肃查处，情节严重者，按国家法律、法规严惩。
第*条工程施工过程中，承包人应及时整理试验数据，填写报告表（单）
（*式*份）上报委托人。工程完工后，提交工程质量检测报告书**份。在本
合同期限内或合同终止后，未征得委托人同意，检测机构和所有检测人员不得
泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好委托人所提供的工
程建设文件资料的保存、回收及保密工作。
第**条检测机构所使用的委托人提供的设备、设施、除有特殊规定外，
产权属于委托人在本合同终止后，应在*日之内移交给委托人。
第**条如因非承包人的原因工程造成****进度的推迟或延误超过
本检测合同约定的期限，委托人应接受承包人相应增加检测机构及人员费用增
加的要求，并就服务期的延长和增加的报酬尽快签订补充协议。
第**条承包人因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行，
承包人不承担责任。
第**条承包人对该工程的质量检测工作不代表监理单位、工程施工单
位的工作，合同的签订，并不意味着可以减轻监理单位、工程施工单位应做的
工作，承包人只对委托人负责。承包人对****施工单位人违反有关工程建
设合同规定而造成的质量事故和完工时限的延期不承担责任。
*、委托人的义务和责任
第**条委托人应授权*名熟悉本工程情况、对****中的*些重大
问题能迅速作出决定的常驻代表，负责与检测机构联系。更换常驻代表时，应
提前通知承包人。在合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准，承包
人应从委托人取得****的通知、指令、变更等各种工程实施命令。
第**条负责向承包人提供全套工程图纸、设计报告、施工技术要求及
施工过程中的设计变更通知等设计文件，以便承包人能够按设计要求进行质检
工作。
第**条委托人应负责作好****外部环境的协调工作，为承包人工
作提供必要的工作环境和外部条件。负责协调承包人与监理单位、工程施工单
位等施工现场各方的关系，尽量为承包人创造*个和谐的工作环境。
第**条监督承包人的工作，如发现承包人工作人员有违反工作职责或
违反国家法律、法规的行为，应及时制止或上报有关部门严肃查处。
第**条委托人应当维护检测机构工作的独立性，不干涉检测机构检测
业务的开展。支持承包人的检测工作，在工作中对承包人坚持质量严要求、严
把质量关的行为及言论，应毫不保留的支持。
第**条委托人应将检测机构人员名单以及赋予检测机构的权限等内容，
在工程开工前书面通知****的施工单位。负责向承包人提供建设试验室的
场地和房屋，以便承包人建设工地试验室内的相关设施和设备。
第***条委托人向检测机构提供开展检测业务所必须的生活条件，生
活费用由承包人承担。
第***条根据有关部门建立的质量管理体系，承包人检测试验是在工
程承包商检测试验的基础上进行的抽检，故工程承包商检测试验必须按相关规
范进行，承包人向委托人提供的检测成果，委托人不能提交给工程施工单位作
为其检测试验成果。
第***条向承包人拨付合同规定的质量检测费用。
*、合同生效、变更与终止
第***条本合同在双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章
后生效，检测期限届满并结清检测报酬后即终止。
第***条因非承包人原因，出现以下情况而由此增加的检测工作量和
工作时间的延长，均应视为检测机构的额外工作，承包人有权要求相应延长期
限。
*、由于委托人、工程施工单位和不可抗力等非承包人原因使检测工作受到
阻碍或延误，以致增加了检测工作量或持续时间。
*、在本合同履行过程中，委托人要求检测机构完成招标文件约定范围以外
的工作。
*、由于非承包人原因暂停或终止检测业务时，其善后工作或恢复执行检测
业务的工作。
第***条本合同适用的国家有关法律、法规、规章和标准发生变化时，
签约双方应在充分协商后对包括检测报酬计取在内的合同有关条款做出相应的
调整和变更。
第***条在工程质量检测合同实施过程中，如因情况发生变化，本合
同必须变更时，须双方协商*致，签署变更合同或补充协议。因变更产生的费
用等问题的解决办法应在变更合同或补充协议中明确。
第***条委托人或者承包人要求解除合同时，应在**日前书面通知对
方，若通知送达后**日内没有收到对方的答复，可在此后的**日内发出终止
合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任
的外，应由责任人负责赔偿损失。
第***条在本合同期限内，由于工程项目建设计划的重大调整或不可
抗力而致使工程项目全部或部分暂停，直至不得不终止合同时，经委托人提出
终止合同的书面通知，本合同终止。双方应协商解决因合同终止所产生的遗留
问题。
第**条由于承包人的责任致使本合同终止时，承包人无权取得未履行
检测范围的费用。
第***条本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。
*、违约行为处理
第***条委托人的违约责任：
*、委托人出现下列违约行为之*的，除承担由此引起的*切法律责任外，
向承包人支付合同金额*%的违约金。造成承包人损失的，还应赔偿承包人的损
失。
*）将承包人的检测成果提交给工程施工单位作为其检测试验成果的；
*）非承包人原因擅自解除合同的。
*、委托人出现下列违约行为之*，且导致承包人无法正常开展检测工作的，
应向承包人支付合同金额*%的违约金，由此导致的****工期延误责任由委
*
托人承担。造成承包人损失的，还应赔偿承包人的损失。
*）未履行第**条约定，更换常驻代表时未通知承包人的；
*）未履行或未完全履行第**条、第**条约定的义务的；
*）违反第**条约定无故干涉检测机构检测业务的。
*、委托人出现下列违约行为之*的，除承担由此引起的*切法律责任外，
承包人可通知委托人解除合同，委托人应向承包人支付合同金额*%的违约金。
造成承包人损失的，还应赔偿承包人的损失。
*）非承包人原因，拒绝按合同约定支付检测费用，并经承包人催告后仍不
履行合同义务或明确表示不履行合同义务的；
*）指示承包人的检测人员弄虚作假并造成严重影响的；
*）非承包人原因，将应由承包人完成的检测业务转由其它单位、机构完成
或无故将合同约定的检测业务大幅消减**%以上的。
*、委托人未履行第***条约定的义务，未按期向承包人支付合同规定的
质量检测费用，应向承包人支付逾期付款违约金。“逾期付款违约金”为以承
包人应得的逾期付款金额为基数，按中国人民银行规定的同期贷款利率计算的
利息。
第***条承包人的违约责任：
*、承包人出现下列违约行为之*的，除承担由此引起的*切法律责任外，
向委托人支付合同金额*%的违约金。造成委托人损失的，还应赔偿委托人的损
失。
*）违反第*条约定，其检测人员受雇于施工承建单位或接受其利益的；
*）未按第*条约定及时组织人员、设备进场开展检测工作的；
*）承包人未履行第*条约定的义务，质量检测成果资料弄虚作假的；
**
*）未按第*条约定及时提交工程质量检测报告书的；
*）非委托人原因，承包人擅自解除合同的。
*、承包人出现下列违约行为之*的，向委托人支付合同金额*%的违约金。
造成委托人损失的，还应赔偿委托人的损失。
*）承包人未履行或未全部履行第*条约定的义务，质量检测成果资料不完
整、不准确性的。
*）未按第*条约定制定各单项工程的检测实施细则或检测实施细则未经委
托人批准而擅自开展检测工作的；
*）未履行第*条约定的义务，未经委托人同意擅自更换项目负责人或其项
目负责人未经委托人同意擅自离开工地的；
*）未履行第*条约定的义务，泄露委托人与本合同业务有关的技术、商务
等资料。
*、承包人出现下列违约行为之*的，委托人可通知承包人解除合同，并向
承包人课以合同金额*%的违约金。造成委托人损失的，还应赔偿委托人的损失。
*）未按第*条约定及时组织人员、设备进场开展检测工作的，经委托人催
告，承包人仍不履行合同或明确表示不履行合同的；
*）将检测业务进行非法转包或未经委托人同意进行分包的；
*）非委托人原因，拒绝向委托人提交质量检测报告的。
第***条在本合同约定的期限内，如因承包人和承包人检测人员违约
或自身的过失造成工程质量问题或委托人的直接经济损失，承包人应承担相应
的经济责任。
**
*、合同价款支付时间
第***条合同价款支付时间为：
监理人下发开工令后**天内，委托人视资金到位情况向承包人支付合同金额
的**%；其余费用视工程进度及委托人资金情况支付。
当支付金额累计达到合同金额的**%时，停止支付。剩余的**%合同价款，
待质量检测资料全部移交结束，工程所有单位工程完工验收后支付。
*、其他
第***条承包人现场工作人员在检测业务范围内必须出外考察的，其
费用由承包人承担。
第***条，在检测业务范围内，检测机构如需另聘专家咨询或帮助，其
费用由承包人自行承担；在检测范围之外的咨询和帮助，经委托人同意，费用
则由委托人承担。
第***条在检测合同生效后的**日内，承包人应按照国家相关规定为
现场检测机构人员购买各种保险及各项意外险，并向委托人提交保险合同的副
本。
第***条除合同另有约定外，委托人按合同支付给承包人的价款，应
已包括取样、试件制作、标准养护、运输、试验、出具检测报告等，以及承包
人的现场实验室与办公室建造及运行费用、试验与办公设备配置、承包人相关
人员和现场人员工资与工作经费及差旅费、生活费等为实施本合同项目所需的
*切费用，委托人不再因此而另外支付其它费用或承担本应由承包人承担的其
**
它工作和（或）费用。
第**条承包人还应参加碾压试验、各单位工程外观质量检测等工作，
其费用已包含在****费用中，委托人不再另行支付。
第***条承包人应按招标文件要求的内容及格式提交履约担保，并保
证其履约担保在整个合同服务期内*直有效。委托人应在合同服务期满后**天
内将履约担保退还给承包人。
第***条其它未尽事宜，由甲乙双方协商决定。
*、争议的解决
第***条合同争议的调解和仲裁机构
因履行合同发生争议，由双方协商解决；协商和调解不成的，按下列第（*）
种方式解决：
*.提交大理州仲裁委员会仲裁。
*．依法向工程所在地人民法院起诉。
**
功能介绍
热门关键词： 
换一批
大理白族最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
